Публичная оферта

Общество с ограниченной ответственностью «САТУРН СП», в лице Генерального директора Черникова Олега Игоревича, действующего на основании Устава, публикует настоящий документ, являющийся официальным предложением (публичной офертой) для неопределённого круга лиц заключить Договор поставки товаров (далее — «Договор») на условиях, изложенных ниже.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оферта — настоящий публичный документ Договор поставки, размещённый в открытом доступе на Сайте Поставщика по адресу: https://nscmarket.ru/, содержащий все существенные условия Договора поставки товаров. Согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, Оферта содержит предложение, из которого усматривается воля Поставщика заключить Договор на указанных в Оферте условиях с любым, кто отзовётся.

Поставщик — Общество с ограниченной ответственностью «САТУРН СП» (ОГРН: 1197847136123, ИНН/КПП: 7839118574/770301001).

Покупатель — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты (полную или частичную оплату товара).

Товар — продукция, поставляемая Поставщиком, перечень, номенклатура, количество и цена которой указаны в Счёте на оплату, выставляемом Поставщиком на основании Заявки Покупателя. В соответствии с ОКВЭД 46.18 в ассортимент Товаров могут входить промышленное оборудование, расходные материалы и сопутствующая продукция.

Заявка — запрос Покупателя на поставку Товара, направленный Поставщику в письменной форме (включая электронную почту и мессенджеры) по контактным данным Поставщика, размещённым на Сайте.

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей Оферты, осуществляемое путём оплаты Счёта, выставленного Поставщиком на основании Заявки Покупателя.

Сайт Поставщика — интернет-сайт, расположенный по адресу: https://nscmarket.ru/, содержащий информацию о Товаре, контактные данные Поставщика, а также настоящую Оферту.

Счёт на оплату — документ, выставляемый Поставщиком Покупателю в электронном виде на основании Заявки Покупателя, содержащий информацию о Товаре (наименование, количество, цена, общая стоимость, НДС).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель — принять и оплатить Товар на условиях настоящей Оферты.

2.2. Конкретные наименование, ассортимент, количество, цена Товара, а также сроки поставки указываются в Счёте на оплату, который является неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его выставления. В случае отсутствия в Счёте указания на срок поставки действует условие п. 5.1 Оферты.

2.3. Требования к качеству, комплектности, таре и упаковке Товара устанавливаются в соответствии с технической документацией на Товар (ГОСТ, ТУ, паспорт изделия, руководство по эксплуатации), которые размещены на Сайте Поставщика или предоставляются по запросу Покупателя.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты её размещения на Сайте Поставщика и действует до даты её отзыва Поставщиком.

3.2. Договор считается заключённым в надлежащей форме с момента совершения Покупателем акцепта.

3.3. Акцептом настоящей Оферты является оплата Покупателем Счёта на оплату, выставленного Поставщиком на основании Заявки Покупателя. Совершая акцепт, Покупатель безоговорочно принимает все условия Оферты в полном объёме без каких-либо изъятий и ограничений.

3.4. Договор, заключённый путём акцепта Оферты, является договором присоединения (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Покупатель, акцептовавший Оферту, присоединяется к условиям, сформулированным Поставщиком в настоящей Оферте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена Товара указывается в Счёте на оплату в рублях РФ.

4.2. Указанная цена включает стоимость Товара, упаковку, а также все налоги и сборы, уплачиваемые Поставщиком в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Оплата Товара производится Покупателем на условиях, согласованных Сторонами и указанных в Счёте на оплату. Условия оплаты могут включать: 100% предоплату, частичную предоплату, оплату после получения Товара, отсрочку платежа или иные формы, не противоречащие законодательству РФ. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика (если иной момент не предусмотрен в Счёте на оплату или дополнительном соглашении).

4.4. Покупатель считается заключившим Договор на условиях, действующих на дату акцепта Оферты (дату поступления оплаты).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Срок поставки Товара определяется в зависимости от наличия Товара у Поставщика:

• для Товара, имеющегося в наличии на складе Поставщика (товар со склада), — не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поступления оплаты на расчётный счёт Поставщика (если оплата предусмотрена до поставки) или с даты согласования заявки, если оплата производится после получения Товара;
• для Товара, поставляемого под заказ (отсутствующего на складе), — срок поставки согласовывается Сторонами дополнительно и указывается в Счёте на оплату или в заявке.

5.2. Доставка Товара может осуществляться следующими способами:

• самовывоз Покупателем со склада Поставщика (адрес склада сообщается Покупателю по запросу);
• доставка силами Поставщика до адреса, указанного Покупателем, если такая доставка дополнительно согласована Сторонами.

В случае согласования доставки силами Поставщика стоимость доставки оплачивается Покупателем отдельно и не включается в цену Товара, если иное не предусмотрено Счётом на оплату.

5.3. Если Сторонами согласована доставка силами Поставщика, стоимость доставки оплачивается Покупателем дополнительно и в Счёт на оплату не включается.

5.4. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной или УПД при получении Товара.

5.5. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его получения. В случае обнаружения недостатков Покупатель обязан незамедлительно зафиксировать их в акте о недостатках и в течение 3 (Трёх) рабочих дней направить Поставщику письменную претензию с приложением подтверждающих документов (фото, видеофиксация, акт).

Поставщик рассматривает претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней и принимает решение о замене Товара, возврате денежных средств или отказе в удовлетворении претензии (при отсутствии подтверждения недостатков).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

6.1.2. Предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество Товара (паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации), при их наличии для данного вида Товара.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. В одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты с предварительным уведомлением Покупателей путём публикации новой редакции на Сайте.

6.2.2. Приостановить исполнение обязательств по Договору в случае нарушения Покупателем сроков оплаты или непредоставления необходимой информации и документов.

6.3. Покупатель обязан:

6.3.1. Оплатить и принять Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

6.3.2. Предоставить Поставщику достоверную информацию, необходимую для исполнения Договора.

6.4. Покупатель имеет право:

6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.4.2. Отказаться от получения Товара ненадлежащего качества (неустранимые недостатки) с составлением соответствующего акта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости непоставленного Товара.

7.3. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров. Претензионный порядок является обязательным.

Срок рассмотрения претензии — 10 (Десять) рабочих дней с даты её получения.

8.2. В случае недостижения согласия спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (для юридических лиц и ИП) либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Поставщика (для физических лиц).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты публикации на Сайте и действует до 31 декабря 2026 года.

9.2. Поставщик вправе отозвать Оферту в любое время, разместив соответствующую информацию на Сайте.

9.3. Все уведомления и документы по Договору могут направляться посредством электронной почты, факсимильной связи или иных средств коммуникации.

9.4. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации и своевременное её обновление.

10. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «САТУРН СП»

Сокращённое наименование:

ООО «САТУРН СП»

ОГРН:

1197847136123

ИНН / КПП:

7839118574 / 770301001

Дата регистрации:

13 июня 2019 года

Юридический адрес:

123056, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Грузинская, д. 30А, стр. 1, помещ. 71

Почтовый адрес (фактический):

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корпус 1, лит. А, пом. 15-Н, офис 801

Генеральный директор:

Черников Олег Игоревич

Банковские реквизиты:

Расчётный счёт:

40702810432210114015

Банк:

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»

Корреспондентский счёт:

30101810600000000786

БИК:

044030786

Контактные данные:

Телефон:

+7 812 992 31 33

E-mail:

info@nscmarket.ru

Сайт:

https://nscmarket.ru/